Ústecký kraj měnil původní zadávací podmínky
Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když uzavřel s vítězným uchazečem smlouvu, jejíž podmínky byly odlišné od podmínek stanovených v zadávacím řízení. Dalšího pochybení se pak Ústecký kraj dopustil uzavřením dodatku ke smlouvě, čímž provedl další podstatnou změnu oproti původním zadávacím podmínkám.
Zadavatel na základě výsledků zadávacího řízení hodlal uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, ten nicméně uzavření smlouvy odmítl a Ústecký kraj tedy vyzval k podpisu druhého v pořadí, Značky Praha s.r.o. Zhotovitel se ve smlouvě z 27.10.2010 zavázal provést dílo do 12 týdnů od podpisu smlouvy, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách. Změnou však byla nově uvedená výhrada, že v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení prodloužen. Jedná se přitom o změnu, jejíž dopad se týká jednoho z hodnotících kritérií a která, pokud by byla uvedena již v zadávacích podmínkách, by mohla ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů i výběr nejvhodnější nabídky. Nelze také vyloučit, že původní vybraný uchazeč by za těchto podmínek od podpisu smlouvy neustoupil, neboť tak učinil z důvodu dočasného přeplnění výrobních kapacit.
Poté, co již byla zakázka realizována, došlo navíc k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jímž byl zpětně stanoven nový termín dodání díla na 30.4.2011. Oproti původně požadované době plnění v délce 12 týdnů tak byla zakázka dokončena po více než 30 týdnech a původní termín byl překročen přibližně 2,5 krát.
Zadavatel tedy nedodržel zásadu transparentnosti a rovného zacházení s uchazeči, když prostřednictvím dodatku umožnil provést podstatnou změnu původních zadávacích podmínek a v rozporu se zákonem prodloužil termín na realizaci zakázky.
Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/035/VZ010 – S591/2013
4. prosince 2025 / Listopadový newsletter ÚOHS: pět let předsedy Petra Mlsny v čele Úřadu, Svatomartinská konference a další novinky V listopadovém newsletteru Úřadu najdete zejména rozsáhlý rozhovor s jeho předsedou Petrem Mlsnou, v němž bilancuje své pětileté působení na Úřadu. Za klíčové úspěchy označuje obnovení...
14. listopadu 2025 / ÚOHS aktualizoval sborník rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek ve stavebnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil konsolidovaný sborník rozhodnutí prvního i druhého stupně v oblasti veřejných zakázek ve stavebnictví za období od ledna 2021 do června...
6. listopadu 2025 / Předseda Úřadu zakázal Ministerstvu obrany uzavřít bez soutěže smlouvu na nákup munice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ministerstva obrany České republiky a pravomocně tak ministerstvu zakázal, aby uzavřelo postupem mimo zadávací...
4. listopadu 2025 / ÚOHS posiluje mezinárodní spolupráci a vydává klíčová rozhodnutí Říjen byl pro Úřad měsícem intenzivní činnosti na poli svých kompetencí i mezinárodní spolupráce. Předseda ÚOHS Petr Mlsna podepsal dvě významná memoranda – se slovenským a maďarským...
31. října 2025 / Krajský soud potvrdil správnost rozhodnutí předsedy Úřadu o Janáčkově kulturním centru Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze 30. října 2025 zamítl žalobu společnosti Gardenline s.r.o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího...
20. října 2025 / ÚOHS vydává další aktualizaci sborníku vybraných rozhodnutí z oblasti IT veřejných zakázek Úřad vydal nově aktualizovaný sborník svých vybraných věcně zajímavých meritorních rozhodnutí z oblasti IT veřejných zakázek vydaných v období od ledna 2021 do června 2025
16. října 2025 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Asociace pro veřejné zakázky Zveřejňujeme plné znění proslovu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny, který zazněl 16. října 2025 ve Valči v úvodu Říjnové konference Asociace pro veřejné...
13. října 2025 / Spolupráce Česka, Slovenska a Maďarska v oblasti veřejného zadávání byla stvrzena memorandem Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti dozoru nad veřejným zadáváním dnes uzavřeli nejvyšší představitelé dozorových orgánů České republiky, Maďarska a Slovenské republiky